甲建筑公司承揽的某工程项目的开工报告已经有关部门批准,合同约定于2009年3月1日开工,但是由于征
A.2009年3月15日
B.2009年6月1日
C.2009年9月1日
D.2010年3月1日
A.2009年3月15日
B.2009年6月1日
C.2009年9月1日
D.2010年3月1日
第1题
A.2009年3月15日
B.2009年6月1日
C.2009年9月1日
D.2010年3月1日
第2题
A.2010年3月15日
B.2010年6月1日
C.2010年9月1日
D.2011年3月1日
第3题
A.违约责任
B.侵权责任
C.缔约过失责任
D.行政责任
第4题
A.甲公司
B.乙公司
C.发包人
D.甲公司和乙公司连带
第5题
该工程施工过程中发生了以下事件:
(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
(4)乙安装公司设置安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1. 施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/米;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
注:计算结果保留一位小数。
第8题
A.已经取得建设工程规划许可证
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
第9题
A.甲建筑公司或乙建筑公司
B.甲建筑公司
C.乙建筑公司
D.甲建筑公司和乙建筑公司
第10题
A.建设单位早在2010年4月1日就该支付工程款却迟迟不予支付,这次建筑公司应享有优先受偿权
B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》,建筑公司享有优先权期限为一年,可以自己对小区进行拍卖
C.建设单位没有偿还贷款,所以银行享有最优先受偿权
D.2010年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限,所以建筑公司无权享有优先受偿权