重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 建筑工程类考试> 一级建造师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码进入小程序
扫一扫 进入小程序
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市

某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,下图中为Ⅰ子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见下图)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。

实际施工过程中,发生如下事件:

1.按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如下表所示。

某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市某单位

2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。

3.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。

4.施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生,F工作延误,致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。

5.开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。

问题

施工网络图中的关键线路有几条?

就各事件,分别说明上述索赔要求是否正确。

该工程实际工期为多少?

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

答案
查看答案
更多“某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市”相关的问题

第1题

某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”) 按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201 )与建

某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”) 按《建设工程施工合同(示范文

本)》(GF一1999一0201 )与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同

合同中约定开工日期2005年3月1日,乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告,

工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙

方”)作为本项目电梯安装施工单位,丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公

司对工程实施施工监理。

乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排:

(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划“;

(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系,由项目生产经理负责建立安

全管理体系并组织实施;

(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;

(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作,解决项目中出现的各种问题;

(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

2005年5月15日,项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说:“监理单位正在对四月份的工程量进行核对,工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工,以催要工程进度款。

电梯安装施工过程中,因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误,需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请,要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说:“此事应先找乙方”。丙方找到乙方,乙方项目经理回答:“你们是甲方推荐的,费用直接找甲方要,此事与我们没有关系”。

问题:

(1)

点击查看答案

第2题

某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日,乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告,工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位,丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。

2005年5月15日,项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说:“监理单位正在对四月份的工程量进行核对,工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工,以催要工程进度款。

电梯安装施工过程中,因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误,需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请,要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说:“此事应先找乙方”。丙方找到乙方,乙方项目经理回答:“你们是甲方推荐的,费用直接找甲方要,此事与我们没有关系”。

问题

1.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。

2.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当?说明理由。

3.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。

点击查看答案

第3题

2006年1月,某投资方(甲方)与某施工单位(乙方)签订了某生产厂房施工合同,约定;该厂房所有土建部分

2006年1月,某投资方(甲方)与某施工单位(乙方)签订了某生产厂房施工合同,约定;该厂房所有土建部分有乙方承建,2006年1月15日开工,2007年1月1日交工投产。合同中工程款支付规定:甲方从开工起每月初按乙方计划上报工程量的50%支付工程款,月末按当月实际完成工程量计算。合同签订后,乙方按合同约定交付条件如期交工并保证投产。但甲方未全额支付工程款,截至2007年3月1日甲方尚欠应付工程款1600万元,2007年6月1日乙方起诉甲方违约,要求支付应付工程款、延期付款利息及滞纳金等。但甲方主张:因当初所签合同中含有带资承包的条款,所以合同无效,甲方不应承担违约责任。你认为该合同的效力()。

A.自始有效

B.自始有效

C.效力待定

D.以上都不对

点击查看答案

第4题

背景某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2k

背景

某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m3(5元/m3)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项

事件:

事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日;

事件二:施工过程中因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。

事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900m3。

事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。

事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。

问题

1.上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔?哪些不可以?简要说明理由。

2.每项事件的工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

3.合理索赔金额是多少?

4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件?

5.简述如何提高索赔成功率。

点击查看答案

第5题

甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真
实地质条件,如果按合同施工,将增加支出近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向法院或仲裁机构申请。

A.2009年3月10日

B.2009年3月20日

C.2010年3月10日

D.2010年3月20日

点击查看答案

第6题

甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同。合同约定设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲方支付定金后,若果乙方在规定期限内不履行合同,甲方可以要求乙方返还()元。

A.30万元

B.40万元

C.60万元

D.80万元

点击查看答案

第7题

某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和

某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定,采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作B、E、C作业使用的主要施工机械一台(乙方自备),台班费用为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班,施工网络计划如下图所示(单位:天)。某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和某石化图中箭头上方为工程名称,箭头下方为持续时间,双箭头为关键线路。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:事件一:由于甲供设备和材料迟迟未到货,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工作日,窝工6个工作日。事件二:8月21、22日场外停电,停工2天,造成人员窝工l6个工日,机械台班2个台班,每个台班单价50元/台班。事件三:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3,超过了l0%,合同中该工作综合单价为55元/m3,经协商后综合单价调为50元/m3。事件四:为保证施工质量,乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大,增加工作量15m3,该工作综合单价为78元/m3。事件五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核实,完成此项工作需要1天时间,机械台班l个,人工工日l0个。问题:1.什么是延期索赔?分析延期产生的费用索赔。2.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些不可以提出索赔要求?说明理由。3.每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?4.工作E结算价应为多少?5.若人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%,机械台班单价为400元/台班,试计算除事件三外合理的费用索赔总额。

点击查看答案

第8题

甲与乙签订了工程设计合同,合同中约定:设计费为80万元,甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后,甲
方实际向乙方支付了10万元定金,乙方收取定金后拒不履行合同,则甲方可以要求乙方返还()万元。

A.10

B.16

C.20

D.32

点击查看答案

第9题

甲、乙双方于2009年2月18日签订了一份供货合同。合同中约定:甲方货到后乙方付款,甲公司听说乙公司
的经营状况不好就中止了发货,后经证实是谣传。则甲公司的行为属于()。

A.违约行为

B.行使先履行抗辩权

C.行使不安抗辩权

D.行使同时履行抗辩权

点击查看答案

第10题

甲、乙双方于2010年5月22日签订了一份买卖合同,在合同中约定甲方货到后乙方付款。在此期间甲公司听
说乙公司的经营状况不好就中止了发货,但后经证实是谣传。则甲公司的行为属于()。

A.违约行为

B.行使先履行抗辩权

C.行使不安抗辩权

D.行使同时履行抗辩权

点击查看答案
  • 语音搜题
    扫一扫 进入小程序
  • 拍照搜题
    扫一扫 进入小程序
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
作业在线