重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
首页 > 普法考试> 学法用法
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
拍照、语音搜题，请扫码进入小程序
扫一扫 进入小程序
题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

在国内航空运输中，某航班发生延误造成某旅客误乘下一经停地点的飞机，同时该旅客在此次航班的飞行中又因空中颠簸受伤，航空公司对该旅客的赔偿责任限额为()。

A.40万元人民币

B.17计算单位

C.3000万元人民币

D.16600计算单位

答案
查看答案
发布时间：2022-06-09
收藏
更多“在国内航空运输中，某航班发生延误造成某旅客误乘下一经停地点的飞机，同时该旅客在此次航班的”相关的问题

第1题

根据《航空法》规定，下列情形，承运人应当承担责任的是()。

A.旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失

B.对旅客行李物品的损失赔偿，超出声明价值的

C.对延误运输导致的责任，承运人能够证明该延误是不可避免的

D.承运人为了避免损失发生，已经采取了一切必要措施的

点击查看答案

第2题

旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失，承运人应当（)。

A.承担全部责任

B.承担大部分责任

C.承担责任

D.承担少部分责任

点击查看答案

第3题

旅客在我国境外买的用国际客票填开的国内航空运输客票，如在有效期内，可在我国乘坐国内航班时使用。（)

点击查看答案

第4题

依照《残疾人航空运输管理办法》，承运人、机场和机场地面服务代理人应保证具备乘机条件的残疾人能及时得到在航站楼或航空器上提供给其他旅客的信息，包括售票、联程航班衔接（）登机口的指定以及李等信息。

A.航班延误、航班时刻更改

B.医疗证明提供

C.办理乘机手续

D.托运和提取行

点击查看答案

第5题

背景某机电安装公司通过公开招标承建某汽车制造厂的机电工程项目,合同总价为5000万元,工期为7个

背景

某机电安装公司通过公开招标承建某汽车制造厂的机电工程项目,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签订日期为3月1日,双方约定4月1日开工,10月28日竣工。

施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序,索赔费用可在当月付款中结清):

事件1、预付款按合同总价的25%支付,预付款延期支付20天,致使工程实际开工日拖延5天(每天的延期付款利率按1‰计算,每延误工期1天补偿5000元)。

事件2、5月初因施工机械出现故障延误工期2天,费用损失9000元,每延误工期1天罚款5000元。

事件3、8月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费4万元,并损失工期3天。又停工待图10天,窝工损失5万元。

事件4、为赶工期,施工单位增加赶工措施费6万元(9月份4万元,10月份2万元),使工程不仅未拖延,相反比合同工期提前7天完工,双方约定工期每提前1天奖励6000元。

问题

在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求？为什么？

点击查看答案

第6题

东湖航空公司飞往北京的某航班严重延误，部分乘客对东湖航空公司提起违约之诉的，可以向东湖航空公司所在地人民法院起诉。（)
点击查看答案

第7题

当某时刻，或预计（)后的出港航班延误及取消数量达到150个架次时，应启动红色预案。

A.1小时

B.2小时

C.3小时

D.半小时

点击查看答案

第8题

造成旅客在中转站“衔接错失”，乘运人不需要承担责任的原因有（）。

A.飞机故障

B.旅客在机场内迷失

C.航班周转延误

D.因机组超时航班取消

点击查看答案

第9题

某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工，但由于2020年7月1 日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是()。

A.增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担

B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担

C.因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担

D.工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担

点击查看答案

第10题

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000 m2工业厂
房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28 d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28 d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1 000元/台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件： 事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10 d，窝工费用合计为3 000元。 事件2：2003年5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。 事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。 事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2 d，造成人员窝工10个工日。 事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2 d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。 事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3 d进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。 问题 1．分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？ 2．建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？

点击查看答案
考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
违法和不良信息举报 在线客服
    • 语音搜题
      扫一扫 进入小程序
    • 拍照搜题
      扫一扫 进入小程序
    搜题
    TOP
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则：

    备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

    3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

    找回账号密码
    联系在线客服
    请使用微信扫码支付(元)

    订单号：

    遇到问题请联系在线客服

    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    请用微信扫码测试
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    作业在线