首页 > 建筑工程类考试> 一级建造师

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

因水泥延期到货，甲停工待料15天，甲应向（)提出赔偿请求。A．乙B．丙C．乙和丙D．乙或丙

因水泥延期到货，甲停工待料15天，甲应向()提出赔偿请求。

A．乙

B．丙

C．乙和丙

D．乙或丙

答案

查看答案

发布时间：2020-08-09

更多“因水泥延期到货，甲停工待料15天，甲应向（)提出赔偿请求。A．乙B．丙C．乙和丙D．乙或丙”相关的问题

第1题

某水电站工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B，C、 D、E、F、G、H八项工

作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图l所示的网络进度计划：

该工程施工过程中发生了以下事件：

(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天；

(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天；

(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元；

(4)乙安装公司设置安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。

发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题

1. 施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少？

3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9米。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/米；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？

注：计算结果保留一位小数。

点击查看答案

第2题

甲建设单位向乙供应商订购了一批卫生器材，付了定金并于发货前付了货款，但器材到货后，甲方因人事变动而百般刁赖，拒不验收，无奈之下乙方将该批器材提存。根据合同法的规定：在提存期间，该批器材出现了毁损，其损失应由（）承担。

A.甲建设单位

B.乙供应商

C.提存部门

D.人民法院

点击查看答案

第3题

甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托汽车运输公司运输。汽车运输公司

安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向()要求赔偿损失。

A.甲公司

B．李某

C．刘某

D．汽车运输公司

点击查看答案

第4题

甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安

排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向()要求赔偿损失。

A．甲公司

B．李某

C．刘某

D．汽车运输公司

点击查看答案

第5题

因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司

将位于某地仓库内的水泥100吨卖给甲公司，单价500元/吨。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50吨，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50吨水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法正确的是()。

A．乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

B．乙公司应承担因救火被淋湿的50吨水泥的赔偿责任

C．乙公司应承担因暴雨被冲毁的50吨水泥的赔偿责任

D．乙公司应承担全部100吨水泥的赔偿责任

点击查看答案

第6题

因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司

将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是（）。A．乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B．乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C．乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D．乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任

点击查看答案

第7题

甲公司承建乙公司的商品楼工程，后来因工程质量问题引起双方纠纷，甲公司决定起诉乙公司；甲公司的

注册地址在东市，乙公司的注册地址在南市，该工程位于西市，双方的合同是在北市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，甲公司应向（）市人民法院起诉。

A.东

B.南

C.西

D.北

点击查看答案

第8题

甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是()。

A.有效