某道桥公司与业主签订了一项修建一条20km道路的建造合同,合同总金额为2亿元,合同规定的建设工期
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
第1题
A.10200
B.12000
C.7000
D.10000
第2题
A.固定造价合同
B.可变动造价合同
C.成本加成合同
D.成本加利润合同
第3题
A.固定取费确定工程款的建造合同
B.定额费率与固定利润率确定工程款的建造合同
C.固定单价确定工程款的建造合同
D.成本加固定利润确定工程款的建造合同
第4题
A.设计单位不履行合同时,应当支付给业主20万元
B.承包商不履行合同时,应当支付给业主40万元
C.设计合同履行后,定金10万元可冲抵设计费
D.施工合同履行过程中,业主可逐步扣回预付款20万元
第5题
A.只有在张某与万兴公司共同提出申请不公开审理此案的情况下,甲法院才可以不公开审理
B.根据法律的规定,该案不应当公开审理,但应当公开宣判
C.甲法院可以根据当事人的申请不公开审理此案,但应当公开宣判
D.甲法院应当公开审理此案并公开宣判
第6题
(四)
背景资料
业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同,此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调,编制网络进度计划,如图所示,其中K工作为设备安装与调试。
由于工艺要求,B、E、F需共用一台机械。
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:业主负责供应的材料供应不及时,使A工作延误6天;
事件2:甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失5万元;
事件3:乙公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙公司安装工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1.原计划各项工作按照最早开始时间安排,B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间?
第42题:原计划各项工作按照最早开始时间安排,B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间?说明理由。为减少机械闲置,应如何安排相关工作?
第7题
A.不可以要求A公司承担全部违约责任
B.可以要求A公司承担全部违约责任
C.最多可以要求A公司承担50%责任
D.最多可以要求A公司承担10%责任
第8题
该工程施工过程中发生了以下事件:
(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
(4)乙安装公司设置安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1. 施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/米;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
注:计算结果保留一位小数。
第9题
A.合同收入确认方案应采用完工百分比法
B.1000万元可确认为合同收入
C.360万元确认为当年的收入
D.400万元应确认为当年费用
E.1000万元可确认为合同费用
第10题
A.效力待定合同
B.无效合同
C.可变更合同
D.可撤销合同